您的位置:課堂作文網>范文>合同范本>承攬合同>
我要投稿 投訴建議

【推薦】承攬合同4篇

時間:2020-04-05 來源:范文推薦訪問:承攬合同

  在現在社會,我們都不可避免地要接觸到合同,簽訂合同有助于提高雙方履行合同的自覺性。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?下面是關于承攬合同4篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

承攬合同 篇1

  編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯系方式:______________________________手機號:______________________

  承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________

  依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:

  第一條 工程概況

  1.1 工程地點及面積:_________________________________

  1.2 工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______

  1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。

  (1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

  (3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

  1.4工程期限________天;

  開工日期_____年_____月_____日

  竣工日期_____年_____月_____日

  第二條 工程監理

  若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

  第三條 施工圖紙

  雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:

  3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

  3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

  3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

  第四條 甲方義務

  4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;

  4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

  4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

  4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

  4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

  4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。

  第五條 乙方義務

  5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;

  5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;

  5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

  5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

  5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;

  5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

  5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。

  第六條 工程變更

  6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;

  6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

  6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

  第七條 材料的提供

  7.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

  7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

  7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

  7.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。

  第八條工期延誤

  8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

  (1)工程量變化和設計變更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

  (4)甲方同意工期順延的`其他情況。

  8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

  8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;

  8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。

  第九條 質量標準

  9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:

  (1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》

  (2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

  (3)其它驗收標準:

  9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:

  (1)甲乙雙方協商解決;

  (2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

  第十條 工程驗收和保修

  10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

  (1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層涂料施工前驗收; (3)竣工驗收。

  乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

  10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)

  第十一條 工程款支付方式

  11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款: (1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:

  (2)______________________________________ 支付次數 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日

  第二次 隱蔽工程驗收后3日內 第三次 竣工驗收合格后4日內

  (3)其他支付方式:___________________________________

  11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。

  11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。

  第十二條 違約責任

  12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;

  12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

  12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金; 12.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

  12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式

  雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:

  (1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

  (2)向____________________________________人員法院起訴。

  第十三條 合同爭議的解決方式

  雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:

  (1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

  (2)向____________________________________人員法院起訴。

  第十四條 幾項具體規定

  14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

  14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);

  14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

  14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:

  上午_________點_________分至_________點_________分;

  下午_________點_________分至_________點_________分。

  第十五條 附則

  15.1本合同簽訂后工程不得轉包;

  15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;

  15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;

  15.4合同履行完后自動終止;

  15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。

  15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。 合同附件:

  附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三:家庭裝飾裝修工程報價表 附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七:裝飾裝修工程變更單 附件八:工程驗收單 附件九:工程結算單 附件十:工程保修單

  第十六條其它約定條款

  _________________________________________________ 甲方(簽字):_____________ 乙方(蓋章):_____________

  委托代理人(簽字):_______ 法定代表人(簽字):_______

  ________年_______月______日 ________年_______月______日

  家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):____________

  委托代理人(簽字):_______ 聯系電話:_________________

  ________年_______月______日

承攬合同 篇2

  甲方(承租方):

  乙方(出租方):莆田市城廂區飛翔文化傳媒有限公司

  因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,為明確甲.乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。

  第一條:承攬甲方活動的項目:

  1. 舞臺搭建和舞美設計布置;

  2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作。

  3. 活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

  4. 活動現場的錄像。

  第二條:租賃設備概況

  租賃用途:演出所用。

  使用時間:20xx年 2 月 14 日.

  安裝時間:20xx年 2 月 11 日開始,音響LED屏14日上午9時前交付使用

  安裝地點:信和源華庭廣場

  拆卸時間:20xx年 2 月16 日12時前拆卸完畢并撤離現場。

  第三條:租賃設備的運輸與操作.

  租賃設備的進退場調試安裝.操作由乙方承擔.

  第四條:租賃設備的使用及規定

  1.合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理.合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成.

  2.乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修.保養(費用自負),確保演出正常使用.

  3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償.

  4.甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發生,造成。后果由甲方負責。

  第五條:安全與治安

  1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。

  2.夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

承攬合同 篇3

  委托方: (以下簡稱甲方)

  承運方: 運輸車輛: (以下簡稱乙方)

  甲、 乙雙方本著誠實、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經過共同協商,達成以下協議,以便雙方共同遵守。

  第一條:木材起運地點:乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

  第二條:甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運輸。

  第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排,無故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。

  第四條:在運輸木材過程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規則,安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的,由乙方承擔責任。

  第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后,由甲方派出的相關人員進行驗收。

  第六條:乙方的運費:原木運輸按 元m3公里,枝椏材 元/噸公里,其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3,枝椏材 元/噸。待到合同終止時,一次性全部結算。

  第七條:甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。

  第八條:乙方在運輸的過程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔全部責任,賠償一切損失。

  第九條:乙方在運輸過程中,必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行,對超出規定范圍的,甲方有權進行處罰。對超出行駛線路,受到處罰的,其責任由乙方自負。

  第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。

  甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):

  時 間: 時 間:

承攬合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就公司產品設計加工事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行:

  一、 制作內容與要求:訂購項具體內容:上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作,詳見報價單及圖紙。

  二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款,因此產生的一切費用由乙方承擔。

  三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

  四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

  五、乙方在合約簽字生效后,負責在 月日前完成產品設計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。

  六、制作費結算方法:

  1、雙方協定的價格為 人民幣,甲方在設計制作開始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規增值稅發票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。

  2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權安排專人要回。

  3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

  4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。

  七、糾紛的處理:

  甲方和乙方因合同而發生糾紛時,雙方應協商解決,協商不成時,經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自年 月 日起有效,有效期為一年。本合同執行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照經濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。

  八、質量的保證:

  乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。(注:除人為以外) 本合同正式一式二份,甲方與乙方各執一份。

  甲方(蓋章):乙方(蓋章):

  甲方代表簽名: 乙方代表簽名:

  地址:地址:

  電話: 電話:

  日期: 日期:

【【推薦】承攬合同4篇】相關文章:

1.【推薦】承攬合同3篇

2.承攬合同

3.承攬合同

4.承攬合同(四)

5.加工承攬合同

6.承攬合同(三)

7.承攬合同(含運輸)

8.半成品承攬合同

河北20选5预测推存